1. Geltungsbereich

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Erz-Digital, Inhaber: Sebastian Rehm, Mühlenweg 2, 08294 Lößnitz (nachfolgend „Auftragnehmer“) und Unternehmern gemäß § 14 BGB (nachfolgend „Kunde“).
(2) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.

2. Vertragsart

Der Vertrag ist ein Werkvertrag gemäß §§ 631 ff. BGB. Der Auftragnehmer schuldet die Erstellung einer funktionsfähigen Website im vereinbarten Umfang.

3. Hosting & Leistungen Dritter

(1) Der Auftragnehmer erbringt ausschließlich Webdesign- und Einrichtungsleistungen.
(2) Der Hosting- und Domainvertrag wird ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Anbieter Hostinger oder einem anderen benannten Provider abgeschlossen. Der Auftragnehmer ist kein Wiederverkäufer und betreibt kein eigenes Hosting.
(3) Für Ausfälle, Systemfehler, Sicherheitslücken, Datenverlust, Zugriffsprobleme oder Leistungsänderungen durch Hostinger oder andere Drittanbieter übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.

4. Leistungsumfang

(1) Erstellung einer Website auf Basis des Hostinger-Baukastens.
(2) Erstellung einer Grundstruktur, Gestaltung und technischer Einrichtung.
(3) Inhalte (Texte, Bilder, Rechtstexte) stellt der Kunde. Der Auftragnehmer kann Platzhalterinhalte einsetzen.
(4) SEO-Grundoptimierung umfasst:

• Seitentitel

• Meta-Beschreibung

• ALT-Tags

• Seitenstruktur

• grundlegende Performance-Einstellungen
  Rankings, Suchmaschinenplatzierungen oder messbare Optimierungsziele sind nicht geschuldet.
  

(5) Rechtliche Inhalte (Impressum, Datenschutzerklärung, Cookie-Hinweise etc.) werden ggf. über Generatoren erstellt. Der Auftragnehmer schuldet keine Rechtsberatung und keine rechtliche Prüfung. Der Kunde ist selbst verantwortlich für Rechtskonformität, insbesondere DSGVO, Cookie-Banner, Fonts, Tracking und externe Dienste (z. B. Google-Dienste).
(6) Der Auftragnehmer führt nach Übergabe keine automatische Wartung oder Betreuung durch.

5. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde liefert notwendige Inhalte fristgerecht.
(2) Verzögerungen aufgrund fehlender Inhalte verlängern die Lieferzeit.
(3) Erfolgt keine Mitwirkung länger als 30 Tage, kann der Auftragnehmer das Projekt als „zur Abnahme bereit“ deklarieren und abrechnen.

6. Änderungen & Korrekturen

(1) Der Kunde erhält zwei Korrekturrunden im vereinbarten Umfang.
(2) Weitere Änderungen werden nach Aufwand berechnet.
(3) Kein Mangel ist:

• Geschmacksänderung

• Änderung von Struktur, Stil, Design oder Texten, wenn diese ursprünglich freigegeben wurden

• funktionierende, aber anders erwartete Umsetzung

7. Abnahme

(1) Nach Fertigstellung stellt der Auftragnehmer die Website zur Prüfung bereit.
(2) Die Abnahme erfolgt schriftlich (E-Mail genügt).
(3) Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine schriftliche Mängelanzeige, gilt die Website als abgenommen.

8. Preise & Zahlung

(1) Der Auftragnehmer ist Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG. Es erfolgt kein Umsatzsteuerausweis.
(2) Zahlungsmodelle:

• 50 % bei Auftragserteilung / 50 % nach Fertigstellung
  oder

• 100 % nach Fertigstellung
  

(3) Zahlungsziel: 14 Tage.
(4) Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen nach § 288 BGB sowie Mahnkosten in Höhe von 5 € pro Erinnerung.

9. Nutzungsrechte

(1) Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung über.
(2) Lizenzmaterial (z. B. Canva-Bilder, Stockfotos, Templates, Open-Source-Komponenten) unterliegt jeweiligen Lizenzbedingungen.
(3) Eine Weitergabe, Unterlizenzierung oder kommerzielle Verwertung über die vereinbarte Nutzung hinaus ist untersagt.
(4) Bei ausbleibender Zahlung darf der Auftragnehmer die Website sperren oder entfernen.
(5) Roh- und Quelldateien (z. B. Editierprojekte) bleiben Eigentum des Auftragnehmers, sofern nicht anders vereinbart.

10. Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
(2) Bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), begrenzt auf den vorhersehbaren, typischen Schaden.
(3) Ausgeschlossen sind:

• entgangener Gewinn

• Folgeschäden

• Hosting-Ausfälle

• Ausfälle durch Drittanbieter

• Datenverlust nach Übergabe
  

(4) Es wird keine Garantie für Suchmaschinenrankings oder wirtschaftliche Ergebnisse übernommen.

11. Support & Folgeaufträge

Nach Abnahme besteht kein Anspruch auf kostenfreie Leistungen. Support und Ergänzungen werden nach Aufwand oder gesonderter Vereinbarung berechnet.

12. Vertragsbeendigung

Eine vorzeitige Kündigung durch den Kunden ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Bereits erbrachte Leistungen werden in jedem Fall berechnet.

13. Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht, ausgeschlossen wird UN-Kaufrecht.
(2) Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern beide Parteien Unternehmer sind.
(3) Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
(4) Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen.

AGB